...

CONTRATO DE OBRA POR ENCARGO

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

CONTRATO DE OBRA POR ENCARGO
CONTRATO DE OBRA POR ENCARGO. En Montevideo,
el
de 2014, comparecen a este documento:
POR UNA PARTE: la Directora del Servicio de
Televisión
Nacional-Canal
5
(RUT
214809870013) del Servicio de Comunicación
Audiovisual
MARTÍNEZ,
Nacional
en
domicilio
adelante
en
Montevideo,
(SCAN),
EL
Bulevar
Uruguay;
Virginia
CANAL,
con
Artigas
2552,
OTRA
PARTE
POR
representada por el señor XXXXX, RUT XXXXXXX
quién comparece en este acto y declara su
domicilio
en
CONTRATISTA
siguiente
por
LA
contrato de realización de
obra
en
en
adelante
el
en
acuerdan
en
celebrar
encargo,
consiste
XXXXXXX
adelante
la
EL
PROGRAMA
realización
de
que
nueve
contenidos audiovisuales dirigidos a público
infantil sobre cuadros de pintores uruguayos
para el ciclo En el museo a emitirse por EL
CANAL y el Museo Nacional de Artes Visuales
(MNAV).
Todo
de
acuerdo
a
la
Resolución
Dirección número xxx de fecha
la
de 2014 cuyo
texto forma parte de este contrato.
1
de
DECLARACIONES
Ambas partes se reconocen mutuamente la
capacidad
para celebrar el presente
contrato. Expuesto lo anterior convienen las
siguientes
CLÁUSULAS
PRIMERA.-
LA CONTRATISTA, se compromete a
entregar a EL CANAL un PROGRAMA consistente
en nueve capítulos de X’ cada uno. A los
efectos del buen fin de esta obligación LA
CONTRATISTA
entrega
cumplirá
que
se
el
adjunta
cronograma
en
Anexo
I
y
de
que
forma parte de este contrato. LA CONTRATISTA
también acepta los términos de seguimiento
de la producción y realización establecidos
en documento adjunto en Anexo II, a cargo
del
STN
con
el
asesoramiento
del
Museo
Nacional de Artes Visuales (MNAV).
SEGUNDA.- EL CANAL se compromete a abonar a
LA CONTRATISTA la cantidad de $ XXXXXX como
pago
por
los
servicios
prestados.
Dicha
cantidad será pagada en (forma de pago a
2
definir según el proyecto seleccionado). Los
referidos
montos
CONTRATISTA
Estado
serán
dentro
tiene
de
para
los
abonar
pagados
a
LA
plazos
que
el
las
compras
a
crédito a contar desde de la fecha de la
recepción
de
la
factura
por
parte
de
EL
CANAL.
TERCERA.- En caso de incumplimiento de las
obligaciones estipuladas en este contrato,
la
rescisión
derecho,
del
mismo
la
retención
con
establecidos,
operará
debiendo
incumplidora
los
de
pagar
daños
y
de
pleno
los
pagos
la
parte
prejuicios
que
provoque a la otra parte.
CUARTA.- LA CONTRATISTA se compromete a no
realizar
nacional
abierta,
este
con
por
programa
otro
medio
abonados,
en
de
canal
territorio
televisión
web
medio conocido o por conocer, y a
en
absoluto
tiene
acceso
secreto
por
la
la
información
realización
trabajos encomendados por EL CANAL.
3
u
otro
guardar
a
que
de
los
QUINTA.- Todo el personal que sea contratado
por LA CONTRATISTA, para la realización de
los
trabajos
serán
encargados
considerados
por
EL
trabajadores
CANAL
ni
el
no
EL
CANAL tendrá obligación laboral o patronal
hacia ellos. Para el caso de que el personal
contratado
demande
por
LA
CONTRATISTA
indemnizaciones
laborales
a
EL
reembolsadas
a
CANAL,
ella
o
o
prestaciones
estas
por
reclame
deberán
parte
de
ser
LA
CONTRATISTA.
SEXTA.-Las partes acuerdan que los derechos
de
autor
sobre
exclusivamente
EL
EL
PROGRAMA
CANAL
pertenecen
quien
tendrá
el
derecho de ejercerlos sin límite temporal ni
espacial alguno a perpetuidad por tratarse
de
un
organismo
estatal.
anterior,
EL
CANAL
ilimitado
de
difundir,
En
razón
tendrá
el
de
lo
derecho
exhibir,
usar,
reutilizar y explotar EL PROGRAMA, cualquier
parte o elemento del mismo de
cualquier
manera. De la misma forma podrá reutilizar,
difundir, usar, exhibir y explotar cualquier
material relacionado con EL PROGRAMA y de
cualquier
manera
que
4
EL
CANAL
considere
necesaria,
a
su
exclusiva
discreción
y
dentro de los límites que el marco jurídico
le confiere. El STN autorizará al MNAV a
difundir el PROGRAMA en sus espacios, con
fines
educativos y culturales. EL CANAL se
reserva el corte final de EL PROGRAMA en los
términos
establecidos
en
las
bases
del
Llamado.
SÉPTIMA.- De la figuración en créditos y la
comunicación
partes
pública
acuerdan
del
lo
PROGRAMA.
siguiente:
en
Las
los
créditos de inicio y en toda la comunicación
pública del proyecto las acreditaciones se
harán
de
la
forma
que
se
detalla:
(A
ACORDAR).
OCTAVA.-
Del
incumplimiento.-
Las
partes
convienen la mora de pleno derecho por la
realización de todo acto que suponga hacer o
no hacer algo contrario a lo pactado en este
documento.
NOVENA.-
Para
notificaciones
todos
que
las
los
partes
avisos
y
quisieran
darse por motivo de este Contrato las mismas
señalan como sus domicilios los siguientes
5
denunciados
en
la
comparecencia.
Queda
admitido por ambas partes la utilización del
correo
electrónico para
la realización de
cualquier comunicación relacionada con este
Contrato.
DÉCIMA.-
Las
partes
pactan
que
para
los
efectos de interpretación y cumplimiento del
presente Contrato se someten a las leyes y
tribunales
de
la
República
Oriental
del
Uruguay.
LEIDO
QUE
ENTERADAS
FUE
LAS
EL
PRESENTE
PARTES
DE
SU
CONTRATO
Y
CONTENIDO
Y
ALCANCE, LO FIRMAN Y RATIFICAN EN LA CIUDAD
DE MONTEVIDEO EL XXX.
6
Fly UP